【问题】 发包方不支付工程款施工方是否可以停工留薪
在建筑工程中,发包方不支付工程款施工方是否可以停工留薪?
正确答案:律师解答:
发包方不支付工程款,施工方可以停工留薪,发包人拖欠工程款是导致建筑工程停工最常见的原因。
当施工方采取合理方式催告后,在合理期限内发包人仍然不付款的,施工方可以停工,施工方在追讨工程欠款时,可以同时要求发包人赔偿相应的停工、窝工等损失。
题目解析:法律依据:
《中华人民共和国民法典》 第八百零七条
发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。